Legislatura: 17Seduta di annuncio: 93 del 09/10/2013
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/10/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/10/2013
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 09/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 10/10/2013 Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' RISPOSTA GOVERNO 10/10/2013 Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) REPLICA 10/10/2013 Resoconto DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
DISCUSSIONE IL 10/10/2013
SVOLTO IL 10/10/2013
CONCLUSO IL 10/10/2013
DURANTI e PIRAS. —
Al Ministro della difesa
. — Per sapere – premesso che:
secondo fonti di stampa, le rappresentanze sindacali unitarie dell'arsenale della Marina Militare di Taranto hanno provveduto, con esposto indirizzato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto e presso la Corte dei conti della regione Puglia, a denunciare la situazione in cui riversa la mensa n. 1 sita presso l'arsenale militare;
suddetta mensa, attualmente gestita da «Maribase Taranto», da circa 13 anni è oggetto di continui lavori di ammodernamento e manutenzione;
nel 2000 ci furono dei primi lavori volti alla completa ristrutturazione degli immobili, degli arredi e delle attrezzature;
nel 2006 fu effettuata l'installazione di un sistema elettronico per la prenotazione dei pasti, il quale non è mai entrato in funzione e successivamente è stato completamente rimosso;
nel 2008, stante il ritardo dell'apertura della mensa in seguito a cospicue infiltrazioni di acqua nel solaio (con conseguente perdita di materiale edile), le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie chiesero all'ente gestore un punto della situazione riguardo l'agibilità della struttura, ottenendo la messa in preventivo di interventi strutturali che furono poi effettivamente messi in atto, ma solo parzialmente non risolvendo i problemi in origine;
nell'autunno del 2008 l'ente gestore predisponeva, di concerto con la direzione del genio M.M., un piano di lavori per l'adeguamento ed il potenziamento della struttura con fondi da stornare dal piano Brin con una valutazione economico-temporale di 550.000 euro-120 giorni lavorativi;
nel 2011, con il bando di gara «C.G. 05/11 – Progettazione esecutiva e lavori di adeguamento e potenziamento infrastruttura e impianti mensa n. 1 di Marinarsen Taranto» di Marigenimil Taranto venivano appaltati i lavori per circa 880.000 euro;
suddetti lavori prendevano il via nel 2012, con la previsione di ultimazione per il mese di settembre;
ad oggi, la mensa in questione non è ancora completa e pienamente funzionante –:
se il Ministro interrogato non intenda intervenire affinché sia risolto un problema che causa non pochi disagi ai lavoratori nonché un rilevante aggravio per l'erario statale e perché vengano accertate le eventuali responsabilità per i continui rinvii e ritardi. (5-01180)
L'Onorevole interrogante, con l'atto in argomento, ha posto in rilievo alcuni profili di criticità in merito alla mensa sita presso l'Arsenale militare di Taranto, evidenziando come la stessa sia, ormai da tempo, oggetto di interventi manutentivi e di ammodernamento.
Al riguardo, la Marina militare, pur nel noto contesto di limitazioni nella disponibilità di fondi, ha già avviato tutte le azioni necessarie per poter rendere pienamente funzionante la mensa in questione, il cui mancato completamento a seguito del contratto del 2011, come riportato nell'atto, risulta essere dipeso da fattori imprevisti ed imprevedibili.
Con particolare riferimento alla dinamica degli eventi storici rendo noto che a maggio 2012, in seguito alla validazione della progettazione esecutiva, la Direzione Genio militare per la Marina di Taranto ha provveduto alla consegna del cantiere per i lavori che, però, hanno subito una sospensiva, nel novembre dello stesso anno, per la constatazione di un avanzato degrado degli impianti sottostanti la pavimentazione.
Come infatti risulta, testualmente, dal verbale di sospensione dei lavori in data 6 novembre 2012 «Nel corso dei lavori, a seguito della demolizione della pavimentazione della cucina, si è constatato che gli impianti sottostanti versano in un avanzato stato di degrado con diffuse perdite. Detta circostanza era imprevista e imprevedibile al momento della redazione del progetto e non palese all'atto della consegna dei lavori».
Ciò ha reso necessaria l'attivazione di una procedura d'urgenza per il ripristino degli impianti medesimi, tempestivamente autorizzata dalla competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, consentendo l'ultimazione di tali specifici interventi nel febbraio 2013.
Al termine di detti lavori infrastrutturali e di impiantistica sono state necessarie, inoltre, opere di sanificazione, rimontaggio, sostituzione apparecchiature ed altre attività ai fini del soddisfacimento dei requisiti HACCP (Hazard analysis and critical control points), conclusesi nel mese di maggio 2013, mentre, allo stato, restano da ultimare alcuni interventi di ripristino di altri impianti.
L'elencazione delle attività poste in essere dall'amministrazione militare evidenzia che, a fronte di circostanze impreviste ed imprevedibili, è stato posto in essere ogni possibile sforzo per risolvere i problemi e sono state già avviate le necessarie azioni per assicurare l'agibilità della struttura ed evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'opera.
GEO-POLITICO:TARANTO,TARANTO - Prov,PUGLIA
EUROVOC :marina militare
personale militare
ristorazione collettiva