CASSINELLI e CATTANEO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   quello del tribunale di Pavia può essere definito come un cantiere infinito, con almeno quattro anni di ritardo sul completamento dei lavori;

   il presidente del tribunale Annamaria Gatto, in una relazione inviata al Ministero della giustizia e, per conoscenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottolinea la necessità di sollecitare il provveditorato interregionale alle opere pubbliche a stringere i tempi sugli interventi nella struttura di corso Cavour;

   il primo lotto dei lavori, corrispondente a un appalto da 5 milioni di euro, non è ancora stato completato e ha visto finora solo la ristrutturazione degli spazi che accolgono la procura e una parte del tribunale, nell'ala nuova e la realizzazione di uno dei tre lotti di costruzione delle nuove aule penali. Resta invece da sistemare ancora l'ala vecchia e da terminare la costruzione delle altre due aule penali;

   sono ancora da stanziare ancora i circa 7 milioni di euro necessari per completare gli interventi di ristrutturazione e messa a norma degli impianti elettrici e idrici nonché quelli di costruzione della nuove aule penali;

   a dilatare i tempi hanno inciso sia il fallimento della ditta che stava eseguendo l'intervento, sia gare d'appalto e consegne dai tempi infiniti con lavori impaludati nei meandri della burocrazia;

   i lavori sono rimasti bloccati a lungo per gli eccessivi ritardi nei pagamenti alle imprese, costrette a un'attesa di almeno un anno e mezzo prima di ricevere i fondi dal Ministero;

   è stata consegnata la palazzina che ospita la magistratura di sorveglianza, ma ancora è bloccato il recupero del sottotetto. In una parte dei complessivi 1.500 metri quadri utilizzabili è prevista la realizzazione di quattro stanze più servizio da destinare alla polizia giudiziaria e alla procura che ora lavorano in condizioni di disagio. Il progetto era stato approvato nel giugno 2016, la gara d'appalto si era conclusa, ma manca la firma del contratto;

   visto che il tribunale consuma più energia rispetto al passato, bisogna realizzare con urgenza una centralina di derivazione elettrica da collocare all'altezza dell'archivio. In questo caso la gara d'appalto è terminata, la ditta era stata individuata alcuni mesi fa mesi fa, ma il contratto non è ancora stato firmato –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione alla problematica descritta, al fine di consentire al personale del tribunale di Pavia, dai magistrati fino agli avvocati, di svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili e in sicurezza.
(4-00622)